建筑索赔

2004年5月，某开发区热电扩建工程筹建处（以下简称发包人）与D集团公司（以下简称承包人）签订《建设工程施工合同》，合同约定承包人对开发区某热电扩建工程进行施工，工程所需锅炉设备由承包人提供。同时约定工程开工日期为2004年5月（以开工报告载明的日期...

1．《标准设计施工总承包招标文件》 第6.2.6项发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 2．《2013版...

材料与工程设备是建设工程施工所必需的生产要素，为避免因材料与工程设备未按约定交付而产生额外的保管、运输费用或影响工程进度，承发包双方应在签订建设工程施工合同时厘清责任归属，将材料与工程设备的供应义务及相关责任明确体现在合同条款中。无论是发...

甲供材料延误索赔是建设工程施工过程中发包人面临的一种比较普遍的情况，除了部分专业的房地产开发公司外，很多发包人在建设工程材料采购领域经验并不丰富，对于可能面临的采购、供货期控制问题并不擅长。因而在实际操作中存在不能按承包人需求及其...

发包人某建筑集团公司通过招标选定某小区高层住宅建设项目的承包人为某房地产开发有限公司，并与其签订了《建设工程施工合同》，工期自2007年9月20日至2008年12月20日止。合同专用条款约定钢材、木材、水泥由发包人供货并运到施工现场仓库，并约定双方以仲裁...

1．《合同法》 第283条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2．《施工合同司法解释》 第9条发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限...

建设工程施工过程中，经常会约定部分材料、设备由发包人提供。通常而言，《建设工程施工合同》会明确约定，在工程开工后，承包人需要在约定期限内向发包人申报需要使用甲供材料的具体时间及数量，以便发包人据此进行相应材料的采购。根据《工程建设项目招标...

PP房地产公司与GH建筑公司建设工程施工合同纠纷案 PP房地产公司与GH建筑公司签订施工合同，约定GH建筑公司承建PP房地产公司开发的璩湾社区住宅项目。《施工合同》附件列明配电箱作为暂估价设备，并由承包人负责以招标方式采购。项目施工过程中，发包人向承包...

XM公司与SX建筑建设工程施工合同纠纷案 XM公司与SX建筑签订《建设工程施工合同》，约定SX建筑承建XM公司名下中兴宾馆改造工程。合同明确约定除由发包人提供的部分材料外，其余施工材料均由承包人自行采购。《建设工程施工合同》签订后，SX建筑按进度完成了原...

一般而言，施工合同会约定承包人负责采购施工所需的全部或部分材料及工程设备，在承包人承担相应采购义务时，应严格按照法定及约定的标准进行采购。进场的材料及设备应具备必要的合格证明、出厂证明文件（参见本书工程索赔应收集的材料第三十项）。当然，发...