工程案例
当前栏目:工程案例 会给大家分享大量关于工程案例的最新建设工程资讯和文章,网站还提供大量的建筑法律知识文章供大家参考阅读,记得收藏关注哦!
-
江苏建设工程律师分析工期延误导致时间损失
作者:建筑工程律师
日期:2017-10-09 12:13:48
来源:南京建筑律师
点击:637
江苏建设工程律师...
-
案例评析:承包人承担拒绝复工后工期延误的违约责任
作者:南京建筑工程律师
日期:2017-10-09 12:15:32
来源:南京建筑律师
点击:658
本案中,虽然承发包双方已在施工合同中明确约定:“发包人无正当理由延期支付进度款超过30日的,承包人有权暂停施工,由此产生的损失由发包人承担,工期应予顺延”,但发包人在支付工程进度款后复工条件已经满足,承包人如若主张其在停工期间的损失,应当按照...
-
承包人施工损害第三人利益的赔偿案例
作者:建筑工程律师
日期:2017-10-09 11:59:30
来源:南京建筑律师
点击:2282
承包人应依法加强对安全生产管理,执行安全生产责任制,采取有效措施,防止伤亡和其他安全生产事故的发生。承包人施工对第三人利益造成损害的,应承担赔偿责任。发包人作为工程所有权人,其承担相应的工程安全生产责任,发包人因承包人原因向第三人承担赔偿责...
-
索赔案例:投料试车不合格的承包人应赔偿
作者:建筑工程律师
日期:2017-10-09 12:02:01
来源:南京建筑律师
点击:446
A公司为其厂房建设项目进行公开招标,B公司投标并中标,成为该项目的承包人,双方随后签订《建设工程施工合同》。施工合同约定:B公司除按要求建设合格的厂房外,还负责为该项目采购并安装生产水泥的设备,B公司应对该设备的质量负责并确保该设备能够正常运...
-
索赔案例:承包人原因导致暂估价合同订立或履行迟延
作者:建筑工程律师
日期:2017-10-09 12:04:04
来源:南京建筑律师
点击:469
承包人在未报经发包人审批同意且未通过招标程序的情况下,擅自将暂估价项目工程发包给不具有资质的分包人,本身就具有过错;加之其未将素填土层中建筑垃圾的实际情况如实告知分包人,导致后续施工过程中双方产生争议并直接影响了工程工期,承包人因其自身过错...
-
索赔案例:承包人就工期延误向发包人承担违约责任
作者:建筑工程律师
日期:2017-10-09 12:05:03
来源:南京建筑律师
点击:1458
A公司与B公司建设工程施工合同纠纷案 2009年8月22日,A公司将位于普陀区光复西路的某国际广场的全部土建、安装工程交由B公司施工,双方签订《建设工程施工合同》。合同价款为1. 95亿元;开工日期为2009年8月25日,竣工日期为2010年6月30日。 2009年8月30日,...
-
索赔案例:承包人施工组织不当
作者:建筑工程律师
日期:2017-10-09 11:46:03
来源:南京建筑律师
点击:416
本案属于承包人施工组织不当导致延期竣工的情形。 南京建设工程律师建议,发包人搜集相关证据向承包人提起索赔,要求其承担逾期竣工违约金并赔偿损失。但也应审查自身在建设工程施工过程中是否存在导致工期延误的情形,如延期提供施工场地、延期交付图纸及其...
-
案例分析:资源配置不足、技术力量薄弱或施工管理水平低下导致工
作者:建筑工程律师
日期:2017-10-09 11:47:19
来源:南京建筑律师
点击:2131
完善的施工管理制度是承包人顺利进行工程建设的保障。承包人为确保在合同约定的期限内完成工程建设,需配备充足的施工人员及先进的机械设备,加强施工管理,提高施工人员的素质及施工管理水平,避免因资源配置不足、技术力量薄弱、施工管理水平低下导致工期延...
-
索赔案例:承包人违反环保法律法规
作者:建筑工程律师
日期:2017-10-09 11:49:21
来源:南京建筑律师
点击:539
2008年11月5日,A房地产开发有限公司(以下简称发包人)与B建筑有限责任公司(以下简称承包人)签订《建设工程施工合同》,发包人将位于河南省某市的某花园二期一标段6#、9#楼发包给承包人施工。2009年5月15日,某市建设委员会为发包人颁发了某花园二期一标...
-
未经同意承保人私自处置现场设备的赔偿案例
作者:建筑工程律师
日期:2017-10-09 11:51:24
来源:南京建筑律师
点击:534
对于发包人的仲裁反请求,承包人辩称,工程误期竣工的根本原因在于发包人未能及时办理建筑工程施工许可证,造成项目停工,由于项目施工周期发生变化,承包人施工工序被打乱,原已组织完毕的施工机械、设备及劳务人员数量均受到重大影响,故认为项目逾期竣工...




