承包人粗心大意导致试车不合格的赔偿案例

　　某化工集团(以下简称发包人)通过招标程序选定大华建设公司(以下简称承包人)作为其新厂房扩建改造项目设备安装工程的施工单位，承、发包双方签署了《安装工程施工合同》，合同约定：“设备安装工程计划工期为80日，设备安装完成后5日内由承包人组织进行所有单机无负荷试车”;“试车前需拟定试车方案，试车方案由承包人编制并经发包人同意”;“试车开始后经连续运行72小时、主要技术指标达到设计要求视为合格”;“工程应于2009年10月21日前完成整个设备安装工程的竣工验收，承包人逾期竣工的，应按照2000元/日的标准向发包人支付违约金”;“工程所需设备均由发包人负责采购。”

　　2009年10月20日设备安装工作基本就绪，依据合同约定应进行设备运行试车。该安装工程共有两台设备，其中1号设备第一次单机无负荷试车时，承包人未严格按照监理工程师指令对安装零部件进行检查，导致设备在试车过程中出现故障而未能通过，经调整安装工艺后第二次试车通过，但比原计划延误了2天，费用增加了5.6万元;2号设备第一次单机无负荷试车时发生了安装质量事故，承包人一名安装工人不慎触电导致电路骤停，设备受损，最终试车也不合格，经重新调试后第二次试车通过，但比原计划延误了5天，费用增加了12.5万元;最终该设备安装工程实际于2009年10月28日完成竣工验收。

　　完成竣工验收后，承发包双方就工程款结算问题发生了争执。发包人认为，承包人因其自身原因导致1、2号设备单机无负荷试车未通过验收，对由此增加的费用发包人不予承担，且承包人需承担因此延误工期的责任;而承包人称，1、2号设备均由发包人采购，且安装工艺均按照发包人和监理人指令实施，发包人应顺延工期并承担增加的费用。双方僵持不下，后进入仲裁程序。承包人请求仲裁庭裁决发包人支付剩余工程款共计65万元。发包人称，其所提供的设备和安装工艺均符合技术要求，1、2号设备试车不合格是因承包人自身原因导致的，由此所增加的费用应由承包人承担，同时承包人应支付逾期竣工的违约责任。发包人请求裁决承包人承担试车不合格所增加的所有费用18.1万元，以及逾期竣工违约金1.4万元，共计19.5万元，从剩余工程款中扣除。

　　仲裁庭经查证，发包人提供的设备均符合合同约定的标准，且无任何故障。据监理工程师签字的试车记录显示，承包人在1号设备的安装工艺上并未严格执行监理工程师指令，后经过调整才试车合格;2号设备的质量事故系因承包人的安装人员粗心大意导致，亦属于承包人的责任。同时根据合同约定的2000元/日的标准计算，承包人逾期竣工七日应承担的违约金为1.4万元。仲裁庭最终裁决：由承包人承担1、2号设备单机无负荷试车不合格增加的费用共计18.1万元，由此导致的逾期竣工违约金1.4万元由承包人承担，从剩余工程款中扣除。发包人应支付承包人剩余工程款45.5万元。

　　江苏建设工程律师姬传生点评

　　在上述案例中，在发包人供应的设备无任何质量问题的前提下，承包人未严格执行监理工程师指令、安装人员粗心大意导致试车不合格，显然是承包人自身原因，由此导致相关费用以及耽误的工期，都是承包人应该承担的责任范围。在实践中，承包人对试车环节应当高度重视，一旦试车不合格，拆除、重新安装、重新试车等每一步都会产生费用，这样的损失对于承包人而言是巨大的，应极力避免。